Aller au contenu
Fini la pub... bienvenue à la cagnotte ! ×
AIR-DEFENSE.NET

Avenir du nucléaire civil en France et dans le monde ?


LBP

Messages recommandés

A ce propos, la Pologne a un programme d'entrée dans le nucléaire. Projet à Zarnowiec, d'ici une dizaine d'années.
Avec la république Tchèque au sud qui compte renouveler et développer son parc, la Germanie va se trouver un peu plus encerclée de réacteurs nucléaires.

D'une façon générale, les pays d'Europe orientale sont favorables à l'énergie nucléaire.

 

Modifié par WizardOfLinn
  • J'aime (+1) 1
  • Upvote (+1) 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 

Défauts de soudure de l’EPR de Flamanville : «La dérive de trop»

L’expert indépendant sur le nucléaire, Yves Marignac, conseiller auprès de différentes institutions comme l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), juge très inquiétante la récente annonce de nouveaux problèmes de soudure sur le chantier de Flamanville (Manche).

Yves Marignac est directeur de Wise Paris, cabinet de conseil indépendant sur les questions nucléaires. Pour ce conseiller auprès de différentes institutions comme l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ou l’Agence de l’énergie nucléaire (AEN), les soudures de l’EPR Flamanville (Manche) représentent le problème de trop, pour une industrie nucléaire qu’il juge « à la dérive ».
http://www.leparisien.fr/economie/defauts-de-soudure-de-l-epr-de-flamanville-la-derive-de-trop-25-04-2019-8059923.php

  Le 19/04/2019 à 07:47, Delbareth a dit :

Cela dit, je ne comprend moi-même pas complètement pourquoi les EnR qui sont censées être économiquement compétitives par kWh produit ont été si coûteuse à l'Allemagne. Bon, je sais que les prix ont baissé récemment et étaient plus haut avant, mais je ne pense pas que ça explique tout. Sinon ça voudrait dire qu'un pays pourrait faire maintenant la même transition que l'Allemagne pour beaucoup moins cher.

Expand  

dans le lien https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base-documentaire/electricite-allemande-prix-negatifs-consequences cité plus haut il est dit

  Quote

On tient là une des raisons, souvent ignorée, du coût élevé de l’électricité distribuée outre-Rhin puisqu’il faut financer un double parc, sa partie verte donnant lieu à la fameuse taxe EEG (triple de notre CSPE),

Expand  

Or la CSPE en France est, d'après https://www.fournisseurs-electricite.com/guides/taxes/cspe :

  Quote

Prélevée sur l’ensemble des consommateurs d’électricité et proportionnelle au nombre de kWh consommés, la contribution aux charges de service public de l’électricité représente environ 100 euros par an en moyenne en 2018.

Expand  

Tripler la bestiole ça doit piquer sur la facture..

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Enfin, on m'a envoyé ce lien récemment https://www.insunwetrust.solar/blog/le-solaire-et-vous/augmentation-prix-electricite qui dit entre autres:

  Quote

Le coût de production de l’électricité issue du nucléaire va exploser

Depuis de nombreuses années, l’idée que l’électricité issue du nucléaire est bon marché est solidement ancrée dans l’inconscient collectif.

Or c’est faux.

La raison ? Seuls les investissements passés et présents pour la construction et l’entretien des centrales sont pris en compte.  Les investissements futurs sont passés sous silence alors qu’ils sont colossaux, comme nous allons le voir.

L’élément déclencheur d’une nouvelle prise de conscience a été l’explosion à la centrale de Fukushima Daishi il y a un peu plus de 8 ans.

Les conséquences d’un accident nucléaire majeur sont catastrophiques et ont des répercussions à l’échelle mondiale, sur des dizaines de milliers d’années.

C’est pourquoi l’Autorité de la sûreté nucléaire (ASN), gendarme français du nucléaire, a été contrainte de se pencher sur la question de la sécurité du parc nucléaire de l’Hexagone.

Elle a donc préconisé un certain nombre de mesures pour améliorer la sécurité des centrales.

Coût de la remise aux normes post-Fukushima ? Selon EDF, pas moins de 10 milliards d’euros.

Ce serait même deux fois plus si l’on appliquait les normes de sécurité du nouvel EPR.

Mais ce n’est pas tout.

Lorsque les premiers réacteurs nucléaires ont été conçus, on ne s’était pas embarrassé d’un détail : celui de leur durée de vie.

Or elle ne dépasse pas 40 ans.

Certains composants stratégiques ne pourront même jamais être changés (comme la cuve ou la piscine de refroidissement).

EDF a donc mis au point un plan, le « grand carénage », pour mettre à niveau et étendre la durée de vie du parc nucléaire à 60 ans (il inclue également la mise aux normes de sécurité post-Fukushima).

Selon EDF, ce grand carénage coûtera 55 milliards d’euros sur 15 ans.

Mais tout le monde n’est pas d’accord sur ce montant, pourtant déjà très salé.

Pour la Cour des Comptes, il avoisinera plutôt les 100 milliards d’euros sur 20 ans.

Quant à Greenpeace, elle avance le montant titanesque de 224 milliards.

Au-delà d’une simple bataille de chiffres, le constat est sans appel :

Déjà lourdement impacté par des dettes qui ne cessent de s’aggraver (http://www.leparisien.fr/economie/edf-quand-la-dette-et-les-investissements-sur-le-nucleaire-plombent-le-groupe-15-04-2019-8053338.php) , EDF n’est pas assez robuste pour supporter le coût titanesque du plus grand chantier de son histoire.

 

Expand  

Mais encore

  Quote

La dette d’EDF s’envole

Aux milliards du grand carénage s’ajoutent ceux des chantiers emblématiques d’EDF : l’EPRet le site Cigéo.

 

① L’EPR de Flamanville : la facture va tripler

EDF construit en France à Flamanville (mais aussi à l’étranger) des réacteurs nouvelle génération utilisant une technologie révolutionnaire : le réacteur pressurisé européen (EPR).

Mais le chantier a accumulé des malfaçons, mettant en péril l’intégrité de la cuve du réacteur, ainsi que des retards.

Le montant de la facture est astronomique :

Le chantier a déjà 7 ans de retard, n’est toujours pas fini et a coûté 10,9 milliards d’euros.

Il devait durer au départ de 2007 à 2012 pour un coût total de 3,5 milliards d’euros.

 

② Cigéo : l’État a-t-il encore sous-estimé le coût du chantier ?

Cigéo est le nom donné au site d’enfouissement des déchets nucléaires les plus dangereux, ceux dits « à vie longue » (ils sont radioactifs pendant plusieurs centaines de milliers d’années).

Les déchets seront enterrés à 500 mètres de profondeur dans le sous-sol argileux de la commune de Bure (Meuse).

Autant dire que c’est un projet ultra-sensible.

Pour l’État, EDF doit budgéter 25 milliards d’euros pour mener à bien le chantier.

Mais selon l’Agence nationale du traitement des déchets radioactifs (l’Andra), il faudra qu’EDF débourse 34 milliards d’euros au bas mot.

Expand  

Vous pouvez mettre des commentaires sur le site, dites le si vous le faites, dans tous les cas je vous lirai ici !

  • Haha (+1) 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  Le 05/05/2019 à 21:46, ippa a dit :

Enfin, on m'a envoyé ce lien récemment https://www.insunwetrust.solar/blog/le-solaire-et-vous/augmentation-prix-electricite qui dit entre autres:

Expand  

Les gilets jaunes ont fait des petits?
C'est quoi ce ton sensationnaliste à deux balles?
C'est drôle ça rappelle les fake news entourant le contrat Rafale en Inde.

Juste une question: comment tu mets à niveau la sécurité de nos anciens réacteurs pour qu'elle corresponde à celle de l'EPR?
Tu reconstruits les bâtiments réacteurs comme par enchantement pour leur ajouter les installations nécessaires autour et surtout en dessous?
Dis-moi ça serait pas les mêmes mecs qui peuvent transformer une 4L en Ferrari des fois non?

  • Haha (+1) 3
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  Le 05/05/2019 à 21:46, ippa a dit :

...

Vous pouvez mettre des commentaires sur le site, dites le si vous le faites, dans tous les cas je vous lirai ici !

Expand  

Normalement, si tu as compris quelque chose aux discussions qui précèdent, tu devrais être toi même capable de démonter assez facilement point par point ce texte.
On a déjà parlé de l'EPR, de Fukushima, de la durée de vie des réacteurs.

 

  • J'aime (+1) 1
  • Upvote (+1) 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  Le 05/05/2019 à 14:13, WizardOfLinn a dit :

A ce propos, la Pologne a un programme d'entrée dans le nucléaire. Projet à Zarnowiec, d'ici une dizaine d'années.
Avec la république Tchèque au sud qui compte renouveler et développer son parc, la Germanie va se trouver un peu plus encerclée de réacteurs nucléaires.

D'une façon générale, les pays d'Europe orientale sont favorables à l'énergie nucléaire.

 

Expand  

Ce qui au final arrange l'Allemagne.

Les pays les plus antinucléaires d'Europe à l'image de l'Autriche et maintenant l'Allemagne, sont aussi de grand consommateurs d’énergie nucléaire produite ailleurs que sur leur sol. 

  • J'aime (+1) 1
  • Upvote (+1) 2
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  Le 06/05/2019 à 06:25, Shorr kan a dit :

Ce qui au final arrange l'Allemagne.

Les pays les plus antinucléaires d'Europe à l'image de l'Autriche et maintenant l'Allemagne, sont aussi de grand consommateurs d’énergie nucléaire produite ailleurs que sur leur sol. 

Expand  

Oùlà molo. SI tu sais distinguer un électron nucléaire, d'un électron renouvelable ou carboné on peut arriver à cette conclusion. Mais à part dire que X % de l'énergie est fabriquée par des réacteurs à un moment donné il est impossible de dire si ce qui est fourni à l'Allemagne est bien d'origine nucléaire.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 

En complément :
La motivation de tous ces pays de l'ancien bloc communiste n'est même pas vraiment écologique. La Pologne a du charbon, mais les autres cherchent à limiter leur dépendance au gaz russe.
La Lithuanie, par exemple, était alimentée à plus de 70% par une centrale nucléaire sur son sol, que l'UE à fait fermer comme condition d'adhésion (pas totalement injustifié sur ce coup, c'était un réacteur RBMK, du même modèle que celui de Tchernobyl).
Maintenant, la Lithuanie se retrouve lourdement dépendante d'importations pour l'électricité.
Et il y a un projet de construction d'une nouvelle centrale, en collaboration avec les autres pays Baltes, et également la Pologne.
République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, ont tous des projets de modernisation et extension de leur parc.

Source:
voir ici pour le profil pays de la Lithuanie, et des autres
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/lithuania.aspx

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  Le 06/05/2019 à 07:04, Shorr kan a dit :

Le fait est que l'Allemagne ne pourrait pas avoir la politique énergétique qu'elle a actuellement sans le renfort de ses voisins.

Expand  

Ca par contre complètement d'accord. Mais tu peux élargir ta conclusion en disant que sans énergies pilotables donc carbonées ou nucléaire l'Allemagne n'y arrive pas. 

  • J'aime (+1) 1
  • Upvote (+1) 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  Le 06/05/2019 à 06:57, WizardOfLinn a dit :

La Lithuanie, par exemple, était alimentée à plus de 70% par une centrale nucléaire sur son sol, que l'UE à fait fermer comme condition d'adhésion (pas totalement injustifié sur ce coup, c'était un réacteur RBMK, du même modèle que celui de Tchernobyl).

Expand  

 Un ingénieur EDF chef de tranche m'avait dit il y a fort longtemps à propos du RBMK que c'était "un réacteur très fiable".

J'aurais tendance à le croire. Ce n'est pas une défaillance qui est à l'origine de l'accident de Tchernobyl, mais des manipulations hasardeuses effectuées par des gens inaptes à les réaliser, qui ont du faire sauter des sécurités et autres garde-fous pour ce faire, et dont l'entêtement criminel a généré une cascade de conséquences menant à l'accident.

Il y a encore tout plein de RBMK qui fonctionnent dans le monde, dans l'indifférence générale.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  Le 06/05/2019 à 11:05, Patrick a dit :

 Un ingénieur EDF chef de tranche m'avait dit il y a fort longtemps à propos du RBMK que c'était "un réacteur très fiable".

J'aurais tendance à le croire. Ce n'est pas une défaillance qui est à l'origine de l'accident de Tchernobyl, mais des manipulations hasardeuses effectuées par des gens inaptes à les réaliser, qui ont du faire sauter des sécurités et autres garde-fous pour ce faire, et dont l'entêtement criminel a généré une cascade de conséquences menant à l'accident.

Il y a encore tout plein de RBMK qui fonctionnent dans le monde, dans l'indifférence générale.

Expand  

Oui, il doit rester une dizaine de RBMK en fonction en Russie, et il n'y a plus eu de problème depuis Tchernobyl.
Néanmoins, la conception même de ce type de réacteur a quand même bien contribué à transformer un accident en catastrophe, et les mesures de sécurité qui ont dû être ajouté sur les autres RBMK ne changent pas la physique, un coefficient de vide fortement positif.
Mais on aurait pu laisser quelques années de plus à la Lithuanie.

Remarque : les lithuaniens étaient contre la fermeture de leurs réacteurs.

 

  Citation

 

...
Due to strong European Union (EU) concerns about the RBMK reactor, by the time Lithuania applied to join the EU it was required to close them both down. Hence unit 1 was closed in December 2004 and, despite strong public opposition to its enforced closure1, unit 2 was closed at the end of 2009, leaving Russia as the only country that has operating RBMK reactors. The EU agreed to contribute towards decommissioning costs and some compensation,with support continuing to 2020. See later section on decommissioning.


 

Expand  

 

 

  • Merci (+1) 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bon j'ai intégré les couts d'exploitation dans mon simulateur et c'est quand même le nucléaire qui revient le moins cher:

https://github.com/gosnold/simulateur_energie/raw/master/analyse énergie courte.xlsx

D'ailleurs j'ai été étonné du coût d'entretien des éoliennes, il est égal au cout de construction étalé sur 20 ans, ça fait beaucoup.

  • Haha (+1) 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 

Ceux qui ont suivi ce fil et les quelques autres sur le CO2 et l'énergie n'apprendront probablement pas grand chose, mais cette vidéo est une très très bonne synthèse sur les risques liés aux rayonnement ionisant et sur les bilans des différentes catastrophes nucléaires (tchernobyl, Fukushima, Iroshima&Nagasaki )

 

 

La version courte (moins de 10 minutes) est ici : https://youtu.be/smGve9f6kpQ

 

Je me la garde dans un coin pour la prochaine fois où je verrai Rivasi twitter sur les "400000 morts de tchernobyl" :rolleyes:

 

Modifié par Kineto
  • J'aime (+1) 2
  • Upvote (+1) 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  Le 07/05/2019 à 15:19, hadriel a dit :

Bon j'ai intégré les couts d'exploitation dans mon simulateur et c'est quand même le nucléaire qui revient le moins cher:

https://github.com/gosnold/simulateur_energie/raw/master/analyse énergie courte.xlsx

D'ailleurs j'ai été étonné du coût d'entretien des éoliennes, il est égal au cout de construction étalé sur 20 ans, ça fait beaucoup.

Expand  

J'avais entendu que l'industrie nucléaire n'a pas à payer d'assurance pour ses activités, contrairement à toutes les autres industries, car aucun assureur n'était prêt à le faire, et que du coup les Etats couvrent eux même les risques nucléaires, soit un coût payé par la collectivité et non l'industrie en question. Est ce vrai ?

Si oui il serait intéressant d'intégrer cette notion dans le calcul, sous réserve de pouvoir trouver des chiffres de base crédibles, avec la possibilité de pouvoir jouer sur le risque d'accident majeur (1 tous les 50/100/1000 ans par exemple).

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  Le 09/05/2019 à 19:38, ippa a dit :

J'avais entendu que l'industrie nucléaire n'a pas à payer d'assurance pour ses activités, contrairement à toutes les autres industries, car aucun assureur n'était prêt à le faire, et que du coup les Etats couvrent eux même les risques nucléaires, soit un coût payé par la collectivité et non l'industrie en question. Est ce vrai ?

Expand  

Les opérateurs prennent un assurance mais le plafond est bas, et après c'est effectivement l'état qui reprend.

Pour ce qui est du chiffrage, c'est quasi impossible à faire vu que l'impact dépend du sens du vent quand un accident arrive: si il souffle sur une grande ville et qu'il faut l'évacuer c'est vraiment la merde, c'est difficile à représenter avec une moyenne.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  Le 06/05/2019 à 01:09, Patrick a dit :

Les gilets jaunes ont fait des petits?
C'est quoi ce ton sensationnaliste à deux balles?

Expand  

C'est pas mon sensationnalisme mais un article que je cite, et il est chiffré plutôt que juste outrancier, ce qui constitue déjà une bonne base de travail.

  On 5/6/2019 at 3:09 AM, Patrick said:


C'est drôle ça rappelle les fake news entourant le contrat Rafale en Inde.

Expand  

marrant parce que là l'article reprend les chiffres EDF, les chiffres de la cour de compte et ceux de Greenpeace sans dire lequel a raison : le seul argumentaire est qu'EDF est très à la peine économiquement, ce qui me semble indéniable, que les travaux en cours coûtent bien plus chers qu'annoncés, qu'il y a beaucoup d'investissements à faire et qu'il faut s'attendre à une hausse des prix de l'électricité, sachant que ces hausses sont demandées notamment par EDF lui même.

Où est la fake news là dedans ? 

Et du coup perso ça m'interroge parce qu'ici beaucoup disent que le nucléaire est le plus économique : ça l'est assurément sur l'exploitation courante, mais le coût actuel n'est certainement le coût qu'EDF aimerait qu'on paie à l'avenir. Du coup je me demande dans quelle mesure cela va augmenter.

  On 5/6/2019 at 3:09 AM, Patrick said:

Juste une question: comment tu mets à niveau la sécurité de nos anciens réacteurs pour qu'elle corresponde à celle de l'EPR?

Expand  

Moi je mets aucune centrale nucléaire à niveau, pas mon taff, désolé lol :)

  On 5/6/2019 at 3:09 AM, Patrick said:


Tu reconstruits les bâtiments réacteurs comme par enchantement pour leur ajouter les installations nécessaires autour et surtout en dessous?
Dis-moi ça serait pas les mêmes mecs qui peuvent transformer une 4L en Ferrari des fois non?

Expand  

Moi je ne suis pour rien dans cette affaire. Il parait que c'est une demande de l'ASN et pour les coûts correspondant tu as ceux d'EDF, cour des comptes et Greenpeace. Je présume que la cour des comptes doit être la plus proche de la vérité vu le passif des 2 autres, et cela doit impacter le coût du nucléaire (amortissement voir même frais de fonctionnement plus élevés).

  Le 06/05/2019 à 06:06, WizardOfLinn a dit :

Normalement, si tu as compris quelque chose aux discussions qui précèdent, tu devrais être toi même capable de démonter assez facilement point par point ce texte.
On a déjà parlé de l'EPR, de Fukushima, de la durée de vie des réacteurs.

 

Expand  

Euh, désolé mais il me semble pas qu'on ait débattu de l'impact sur le coût de l'électricité dans les années à venir. Quand je lis ici que le nucléaire est moins cher que le reste il s'agit des chiffres actuels me semble t il : comment vont ils évoluer ? 

  Le 09/05/2019 à 19:52, hadriel a dit :

Les opérateurs prennent un assurance mais le plafond est bas, et après c'est effectivement l'état qui reprend.

Expand  

donc il y a un avantage en nature du nucléaire sur ce sujet

  1 hour ago, hadriel said:

Pour ce qui est du chiffrage, c'est quasi impossible à faire vu que l'impact dépend du sens du vent quand un accident arrive: si il souffle sur une grande ville et qu'il faut l'évacuer c'est vraiment la merde, c'est difficile à représenter avec une moyenne.

Expand  

Clairement, ça me paraît un exercice difficile, surtout pour un néophyte. Je n'ai même pas d'ordre de grandeur quant au coût de l'assurance d'un site SEVESO 2... Quelqu'un aurait une idée de fourchette "grosse maille" du coût qu'aurait une assurance pour nos 58 réacteurs en service ? Genre 1 million/an/centrale ? 10 millions/an/centrale ? 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je ne vais pas dire que le nucléaire est sans danger etc etc, mais il faut voir que l'hystérie écolo est toujours à géométrie variable et que, lorsque reprise en masse par les médias, elle est très souvent et très étrangement toujours dirigée contre des fleurons de l'économie européenne... Qui avait intérêt à ce que SuperPhénix ne devienne jamais 100% fonctionnel alors qu'il était en très bonne voie dans les 2 dernières années de sa vie après des investissements colossaux? Qui avait intérêt à ce que l'Europe (France/Allemagne) ne construise pas des dizaines de centrales nucléaire clés en mains au Moyen-Orient ou encore au Brésil dans les années 70-80 suite aux chocs pétroliers alors que les contrats étaient en très bonne voie?

La réponse est toujours la même, la capitalisme anglo-saxon.

  • Merci (+1) 2
  • Upvote (+1) 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  Le 10/05/2019 à 09:18, KnewEdge a dit :

Je ne vais pas dire que le nucléaire est sans danger etc etc, mais il faut voir que l'hystérie écolo est toujours à géométrie variable et que, lorsque reprise en masse par les médias, elle est très souvent et très étrangement toujours dirigée contre des fleurons de l'économie européenne...

Expand  

Sans compter que le lobby anti-nuc à considérablement contraint les budgets nécessaires juste pour entretenir et préserver correctement notre parc nuc ces 25 dernières années ... Je parle pas du reste (anticipation / projection ...)

  • Upvote (+1) 3
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  Le 10/05/2019 à 09:48, jojo (lo savoyârd) a dit :

Sans compter que le lobby anti-nuc à considérablement contraint les budgets nécessaires juste pour entretenir et préserver correctement notre parc nuc ces 25 dernières années ... Je parle pas du reste (anticipation / projection ...)

Expand  

Très juste, c'est une guerre toute en douceur, une asphyxie très progressive.

  • Upvote (+1) 3
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

A t'on déjà indiqué ce dispositif pour les ''lanceurs d'alerte'' auprès de l'agence de sûreté nucléaire en service depuis fin 2018 ?

Signalement auprès de l’ASN d’activités irrégulières - Lanceur d’alerte

https://www.asn.fr/Divers/Signalement-Lanceur-d-alerte

Cela a l'air de fonctionner :

https://www.ouest-france.fr/environnement/nucleaire/nucleaire-l-agence-de-surete-du-nucleaire-alertee-signale-22-fraudes-potentielles-6347990/amp

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a annoncé lundi 13 mai avoir reçu 22 signalements d’irrégularités dans le cadre d’un nouveau dispositif d’alerte, dont certaines sont caractéristiques d’une fraude potentielle.

Le gendarme du nucléaire, qui a mis en place son nouveau dispositif d’alerte en novembre 2018, a précisé dans un communiqué que les cas relevant de fraudes potentielles, « en faible nombre », faisaient l’objet d’investigations plus approfondies de sa part.

Un dispositif pour les lanceurs d’alerte

Ce dispositif devait permettre « un lien direct entre l’ASN et une personne souhaitant l’alerter à propos d’éléments dont elle a connaissance et qui peuvent présenter des risques pour les personnes ou l’environnement ». Le gendarme du nucléaire promet aussi « la stricte confidentialité des éléments transmis ».

L’ASN recherche ainsi « des signalements d’irrégularités rencontrées dans les installations nucléaires et lors d’activités présentant un risque lié aux rayonnements ionisants, comme le transport de substances radioactives et certaines pratiques médicales ou industrielles ».

L’ASN évalue en outre « les suites à donner au plan pénal ou administratif » et précise avoir déjà procédé à quatre signalements auprès du procureur.

 

  • J'aime (+1) 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  Le 14/05/2019 à 10:21, collectionneur a dit :

A t'on déjà indiqué ce dispositif pour les ''lanceurs d'alerte'' auprès de l'agence de sûreté nucléaire en service depuis fin 2018 ?

Signalement auprès de l’ASN d’activités irrégulières - Lanceur d’alerte

https://www.asn.fr/Divers/Signalement-Lanceur-d-alerte

 

Expand  

Je ne sais pas si cela a vraiment un lien avec le nucléaire civil au sens du reste de ce topic.

99% de chances pour que les irrégularités en question le soient pour des sources ionisantes médicales, ou pour des déchets de faible activité comme le retraitement des anciens détecteurs incendie.

  • Upvote (+1) 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
  • Statistiques des membres

    6 063
    Total des membres
    2 827
    Maximum en ligne
    Scialidas
    Membre le plus récent
    Scialidas
    Inscription
  • Statistiques des forums

    21,6k
    Total des sujets
    1,8m
    Total des messages
  • Statistiques des blogs

    4
    Total des blogs
    3
    Total des billets
×
×
  • Créer...